水电承包合同样本1
甲方:
乙方:
质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:
一、承包方法:
1承包形式:单包,即包工不包料。
2工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。
二、工程进度:按甲方及业主要求,总工期天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
五、甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。
六、文明卫生
1、现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。
2、职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
七、罚款制度
施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;点白日灯罚款20元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。
八、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。
九、由甲方负责一定的用电费用(30度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。
十、付款方式
平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过400元,其余到竣工验收后按总承包金付足70%,余30%在竣工验收后一年内付清。
十一、此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方:
乙方:
日期:________年____月____日
水电承包合同样本2
分包协议
发包方:XXXXXXXX建筑工程有限公司 (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
经双方友好协商,甲方同意将 西乡商会大厦 项目工程的通风及消防给水分项工程委托给乙方施工,双方本着平等互利、友好合作、保质高效的原则,特订立本协议,以资双方共同遵守执行。
一、工程概况:
1、工程名称:西乡商会大厦通风工程安装施工
2、工程地点:深圳市宝安区西乡兴业路与共乐路交汇处
3、承包范围:
西乡商会大厦楼体内除空调风管以外所有设计范围内的通风及消防给水工程安装施工。具体见附后的工程预算清单。
4、质量等级:按相关设计及施工规范要求施工 ,达到国家有关消防通风质量验收合格标准。
二、承包方式:
乙方以包工包料包施工机具的方式进行承包(甲方只提供材料垂直运输机械及临时水电接驳口)。
三、工程款支付及结算方式
1、乙方进度款支付如下:在完成地下室通风设备及风管安装与消防给水工程经我方初验合格后支付总款项的20%,款项为 万元,在主题结构封顶后完成楼宇内所有风管及通风设备设施安装后支付总款项的40%,款项为 万元,在完成通风设施与消防联动测试合格后支付总款项的20%,剩余款项在发包人办理审计结算后28天内付清余款(扣除工程质量保证金4%)。质量保证金在工程竣工验收合格满一年后,无质量问题时在一个月内退还50%(无息);满两年且无质量问题时在一个月内再退还50%(无息);
四、工期要求
乙方必须配置足够数量的技术工人及1人以上的管理人员在现场作业。在施工过程中,乙方必须接受我方项目经理部统一制定的工期进度安排,满足和服从我方总体进度要求和进度计划,不得延误。若超工期每一天赔偿甲方500元,以此类推,在乙方工程款中扣除。若乙方因人员、设备或技术力量不足造成进度或质量达不到要求的,甲方有权另聘班组进行赶工,其赶工的费用按本合同承包单价的两倍付给另聘班组,分割项目结算价款做为乙方借支工程款,乙方应无条件予以签字认可。
五、施工质量
1、乙方应保证按施工图、会审纪要、设计变更、施工组织设计、施工方案、技术交底及规范等组织施工,若有临时更改,以甲方的水、电技术负责人书面通知或在施工图上签字为准,方可施工。
2、乙方施工的分部分项工程验收必须一次性合格,如验收不合格造成返工及工期延误所产生的费用将由乙方负责,每延误一天罚款1000元。
3、乙方对甲方项目部的技术、安全交底要认真及时执行。
4、乙方完成的成品项目经有关部门检查及验收后,若发现存在质量问题,乙方应无条件及时无偿修复至规定的验收标准,同时甲方项目部可根据实际情况进行经济处罚,具体整改期限:分项验收前,在发出通知的2小时内;分项验收后,在发出通知的半天时间内。若乙方不执行整改,甲方将派他人进行修复,所产生相关费用均由乙方负责。
5、所有质量验收及工期要求按业主方与甲方所签合同要求同步进行。
6、水电施工时半成品及成品保护工作由乙方自负。
六、安全生产文明施工
1、乙方必须严格遵守国家安全生产法规,遵守公司有关规章制度。确保现场安全生产文明施工,确保施工安全,如安全事故或被有关部门处罚的,其经济和法律责任概由乙方负责,与甲方无关。
2、一切服从现场管理人员指挥,不得任意盲目生产,若不按操作规程作业,导致事故发生,其所有费用均由乙方字符,并承担应有的法律责任。
3、应保护施工现场的各类防护设施,不得私自乱拆乱搭,如发现每处罚300元,如施工需要须向项目部汇报后再实施。
4、乙方所有现场施工管理人员的安全文明防护用品(如安全帽、安全带、胸卡及其它防护用品)由甲方负责提供,费用由乙方承担。
5、各种机具电缆必须合格,禁止私拉乱接,绝对禁止使用防护措施不合格的机具和漏电安全保护系统不全的电器、机具。
6、严禁抛掷材料、工具及其他物品,避免堕物伤人。
7、乙方按照江西省文明工地标准管理施工现场,若乙方范围内工作达不到文明工地要求,结算单价按达不到优良标准的约定执行。
8、各种电动工具应保证有完好的防护罩,电线应用电缆线,不得使用护套线、花线,电线应架空,否则发生事故由乙方负责。电动工具要有专人使用,特殊工种应持证上岗。
9、所有现场材料必须按规定分类整齐堆码,余材废料必须清捡,外架上不能堆码材料,掉至水平网、硬防护的材料必须按要求定期清理。
七、甲、乙双方的职责
(一)、甲方责任
1、甲方应于施工前向乙方提供施工图纸两套并进行安全技术交底,监督乙方按照施工方案或单项作业计划进行施工。
2、甲方应根据工程特特点与有关规定制定技术安全保证措施,以保证工人的施工安全。
3、甲方应提供水源、电源及材料机具维修场所、修补孔洞所需的水泥砂石。
4、协助乙方解决进退场时的运输及吊装。
(二)、乙方责任
1、严格按照设计图纸、施工规范、有关技术要求及其施工组织设计组织施工,确保工程质量达到约定的标准,合理安排作业计划,投入足够的人力保证工期,并做好相关工程资料以满足验收所需要。
2、自觉遵守法律法规有关规章制度,自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,接受甲方随时检查其设备及使用情况。
3、乙方应教育工人严禁偷盗行为,若发现乙方工人偷盗甲方项目部或其他班组材料、机具等,每人次罚款乙方1000~3000元,直接从进度款中扣除,并将当事人送交当地公安机关处理。
4、甲方委派的一名水、电技术负责人(负责技术指导,协助与各方沟通及签证工作),其工资费用(工资6000元/月)由乙方负担(两年24个月),在每次支付进度款时扣回。
5、保修期为竣工验收合格交付使用日起算两年内,在保修期内出现的质量问题由乙方负责。
6、所有水电材料须有正式完税发票(达到结算总额的50%以上)。
八、主要规章制度及违规处罚
1、乙方进场的施工工作人员身体应健康强壮、素质高、不得出现各种疑难病症病人和传染病人,以及犯罪人员,否则一经发现立即清出工地或送交当地公安机关处理。
2、严禁包庇窝藏各类违法犯罪分子,如违反本规定的班组长承担主要责任。不准聚众赌博、打架斗殴、在本工地如发生打架斗殴应及时制止并报项目经理部处理,情节严重者交送公安部门处理;乙方施工人员若在工地赌博及斗殴,每次处罚1000~3000元,从乙方进度款直接扣除,参与人员无条件退场。
3、不得使用电炉、电炒锅、电饭煲、电热棒等大功率电器及煤油炉、液化汽等易燃易爆物品呢,否则发现没收,并每次处罚200元,从乙方进度款直接扣除。
4、乙方工人进场应持进场劳务证、身份证、计划生育证、当地派出所暂住证、职业资格证、并持证上岗。工人进场应上交一寸免冠彩色相片两张,身份证复印件两份。
5、乙方应定期组织工人做好安全教育及培训,并向甲方提供每次培训活动的专业资料,无提供资料者每次罚款100~200元。
6、乙方严禁聘用18周岁以下55周岁以上(女工50周岁以上)的作业人员,乙方工人不得带家属和小孩进入工地,否则发生事故由乙方负责。
7、乙方不得穿“三鞋”、打赤脚上班,并正确佩戴好安全防护用品,否则每次罚款50元,由乙方进度款中扣除。
8、密切配合好兄弟班组的施工,以免耽误工期。
9、不能随意拆除或挪动工地安全防护设施,否则将给予严厉的经济处罚并追究责任。
九、违约
在乙方发生下列情况之一时,甲方可以随时解除合同并将乙方清退出场,乙方必须自行退场并付清所属人员的劳务工资,甲方按乙方所完成量的60%给予结算,同时本合同终止,乙方应在甲方退场通知后叁天内无条件退场,借口拖延每天罚款壹仟元;
1、违反法律、法规和治安管理条例的;
2、严重违反甲方的规章制度、违反劳动纪律且屡教不改的;
3、施工过程中,经相关人员连续叁次检查达不到甲方对工期、质量、安全生产的要求的;
4、违反操作规程,经教育不改的;
5、乙方因技术力量。机械设备或劳动力不足导致进度严重滞后的;中途发生较大的质量事故及乙方技术力量不足,施工质量差的;
6、多次不服从甲方管理人员合理指挥调配的;
7、乙方现场管理人员未经请假连续三天不在工地,或把该工程再次进行转包的。
十、其他
1乙方支付给甲方合同履约保证金30万元,在工程完成至正负零(基础)后七日内退还履约保证金20万,主体封顶后七日内退还履约保证金10万。履约保证金均不计利息。
2、甲方临时需要乙方工人时,杂工按80元/工日、技工按120元/工日计算人工费,该费用当月进行结算,若甲方使用乙方材料应予以签证。
3、乙方每次进度款,须现场项目经理、预算、技术、质量、安全人员签字后以转账形式支付。
4、若甲方未能按时付清尾款,则欠款部分按银行同期利息补偿乙方。
5、本合同条款如有与甲方和业主方所签合同条款想矛盾(或冲突)之处,则按甲方和业主方所签合同条款内容执行(专指施工质量、进度、安全及材料要求等)。
6、若因业主方原因造成的可索赔工期及费用,乙方提供资料甲方协助配合。
7、本合同未尽事宜,双方另行协商订立补充协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。争议解决方式参照甲方与业主所签合约。
8、本合同一式肆份,甲方执叁份、乙方执壹份,本合同自双方签字盖章之日起生效,工程完工,付清尾款后自然失效。
甲方代表:(盖章) 乙方代表:(盖章)
身份证号码:
年 月 日 年 月 日
水电承包合同样本3
甲方(签字):________________
乙方(签字):________________
为了落实联产承包责任制,充分调动农民的生产积极性,明确甲乙双方的权利义务,根据中央(83)、(84)一号文件精神,经村民大会讨论同意和甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条承包土地的面积、地点、等级
甲方将________亩土地(田)发包给乙方,该土地位于________________,东至:________________,西至:________________,南至:________________,北至:________________。其中,一等地________亩,二等地________亩,三等地________亩,四等地________亩,……。承包土地的所有权属于集体,乙方只有土地使用权,不得买卖、出租、荒芜,不准转作宅基地和构筑其它建筑物。
第二条承包期限
承包时间共________年,从________年________月________日起,至________年________月________日止。
第三条乙方的权利义务
1.乙方有权获得国家下拨用于发展农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农业物资。
2.乙方必须完成上级下达的种植计划,在完成种植计划的前提下,可以自己决定种植经营。
3.乙方必须完成按土地亩数摊派的统购指标任务和上缴农业税的任务,每年向国家交售________斤,________,________斤________,________斤,________,……。交售时间是________。每年向国家缴纳农业税________元,纳税时间是________________。乙方必须每年向甲方上交公积金________元,公益金________元,管理费________元,上交时间为每年的________月________日以前。乙方必须完成甲方按承包土地亩数摊派的义务工日,或上交按义务工日折价的金额。(本条亦可采取列表形式,见后)
4.乙方经甲方同意,可以自找对象转包土地,可以与转承包户协商,平价购买生活用粮。土地转包后,转包户必须承担原由乙方承担的所有统购任务和缴纳农业税任务,承担向甲方上交“三全”和完成义务工任务。
5.乙方如遇生(不能违背计划生育规定)、死、嫁、娶,承包土地一般不变动但必须按规定调整所承担的义务。乙方如因劳动力减少无法继续承包土地又无人愿转承包时,可向甲方提出退回承包土地的一部或全部,由甲方另行统一安排。乙方对国家、集体承担的义务相应减少或免除。
6.乙方有责任保护承包土地上的林木、排灌、通电等国家或集体设施。
第四条甲方的权利义务
1.甲方有权监督乙方完成国家下达的种植计划、统购任务和纳税任务,有权敦促乙方完成对集体的义务。
2.国家按计划分配用于农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资,甲方应及时按承包土地的数量和等级分配给乙方。
3.甲方应定期公布集体财务帐目和公积金、公益金、管理费的使用情况,必须接受乙方的监督检查。
第五条违约责任
1.乙方如不按时履行对国家和集体的事务,除应继续履行外,还应按迟延项目价值的_____%,向甲方偿付违约金。乙方如仍然拒不履行义务的,甲方除可请求有关部门处理外,有权收回乙方承包的土地。
2.乙方如荒芜承包的土地,除应履行对国家、集体的一切义务外,甲方有权收回土地。乙方如果擅自出卖和租让承包的土地,甲方可宣布买卖与租让关系无效,并可收回土地。乙方如果在承包的土地上建房,甲方有权责令乙方拆除。乙方如果毁坏承包土地上的树木和集体设施,应照价(毁坏树木折价)赔偿。
3.甲方如不及时拨给乙方国家分配的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资,应按其价值的_____%,向乙方偿付违约金,并应如数补发所欠物资。
第六条不可抗力
乙方如因不可抗力的自然灾害,造成承包土地内农作物的减产或绝产,经调查核实后,可根据实际情况减少或免除乙方对国家或集体的义务。
第七条其它。
本合同从承包期开始之日起生效。承包期内,承包户主如去世,其家庭成员有承包继承权。本合同不因甲方代表人的变更而变更。合同执行期间,任何一方不得擅自变更或解除合同;合同如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商,作出补充规定。
补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式份,送村委员、(如经公证或鉴证,还应送公证或鉴证机关)……各留存一份。
甲方:________县________乡________村________组(公章)
代表人:________________(盖章)
乙方户主:________________(盖章)
________年________月________日订
水电承包合同样本4
发包方:________________(简称甲方)
承包方:________________(简称乙方)
経双方协商,甲方将水电安装工程承包给乙方施工,为界定双方权利、义务和责任,根据国家相关法规和公平诚信原则,双方达成一致订立本合同。
一、施工总体要求:
确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范,事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合,要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。
二、承包方式及承包范围:
1、承包方式:________
2、承包内容和范围:(1)本工程强电、给排水预埋工程;
(2)本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;
(3)避雷针焊接和预埋;
(4)临时设施的水电。
三、计价与付款:
1、计价方式:按建筑面积________元/㎡包干价计算。
2、计价内容:人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等,甲方除包干价外不再承担其他任何费用。
3、付款方式:开工日期起,按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元,余款在完工并验收合格后30日内付清。
四、施工质量要求:
乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工,确保工程质量达到合格 。服从甲方技术质量、安全人员的监督检查,抓好质量事前控制。
五、工期要求:从________年________月________日至________年________月________日。按土建施工进度完成承包的施工内容(包括配合临时水电安装),未按时完成的将每天罚款500元。施工过程中必须按甲方的施工进度表,配合相关工种进度衔接,若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天2000元的罚款。如甲方原因影响工期,按影响天数顺延。
六、乙方的义务和责任:
1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理,工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要,对不服从生产指挥,屡教不改的甲方有权清退出场。
2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备,由于安装质量原因须返工项目,承担工料损失费用,且不延长工期。
3、每完成一道施工工序后,甲方进行检验,若达不到合同质量要求标准,乙方应立即整改,如限期内拒不整改或中途退场,甲方有权另外安排施工,返工人工费用按人工单价的两倍计算,返工材料费按实际发生金额计算,均从乙方工程款中扣除。
4、食宿费均由乙方自理。
5、按文明施工要求,设备、材料必须按文明工地的要求地点存放和堆码,对残留物及施工垃圾必须及时清除干净,做到工完场清,不另计费。乙方不清除时,甲方另外安排清扫,清扫费按人工费用单价的两倍计算,从乙方工程款中扣除。
6、必须按合同完成承包项目施工,无特殊原因中途退场属违约行为,必须承担所包工程30%罚款。
7、负责人必须坚守在施工岗位对所承包的项目进行全过程管理,离开工地必须向项目经理请假,并指明代理人员负责临时管理,允许后才能离开。
8、在施工中除了接受甲方管理人员和现场监理人员外,未经甲方许可,不得与建设方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或超越范围处理问题。
七、甲方的义务和责任
1、为确保施工质量,向乙方提供相应的技术图纸和技术资料,并进行技术交底,提供技术指导、服务和监督。
2、项目管理人员在施工中不得违章指挥,或强令乙方进行冒险和危害身体健康的作业。
3、负责与建设方、监理、设计及有关部门联系,协调现场施工关系。
4、按合同具体条款足额支付给劳务人员生活费,乙方不得拖欠工人生活费。
5、及时向乙方提供合格材料,保证工程施工的需要。
八、安全施工及文明施工
(1)、乙方在确保施工质量的同时必须狠抓安全生产,加强对所辖职工的安全教育和管理。
(2)、遵守安全纪律和操作规范,防止和杜绝触电事故。上岗时必须戴安全帽;严禁酒后上岗和穿拖鞋,打赤膊上岗,遵守文明工地管理制度;不准擅自乱拉乱接用电,现场不准生明火。凡施工期间发生安全事故,均由乙方承担一切责任。
(3)、严禁在工地聚众赌博、打架、斗殴,凡违反规定,出现一次罚款2000元,情节严重的交当地派出所处理,并由乙方承担一切责任。
九、其他
本合同附表是合同的不可分割的部分。未尽事宜,双方协商解决,补充协议作为本合同的组成部分。
本合同壹式肆份,甲方两份,乙方贰份,具有同等的法律效力。
此合同双方盖章签字生效。工程项目完工验收合格、款项付清后自行作废。
甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________
甲方代表(签字)________________乙方代表(签字)________________
________年________月________日________年________月________日
水电承包合同样本5
甲方:__________(发包方)
乙方:__________(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后,支付工程款的_____%给乙方,水电完工后支付工程款的_____%,整体竣工验收合格后支付_____%。
2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米
5、乙方承包内容:1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2)、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3)、水电施工穿墙、打孔、切割;4)、开关插座面板安装;5)、小五金的安装;6)、后期灯具的安装(水晶灯另计);7)、其他收费项目另计。
第六条纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方_____次来现场配合其他工种的交叉施工,超过_____次部分每次甲方需支付乙方_____元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后_____小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方(签字)________乙方(签字)________
_______年____月____日_______年____月____日
水电承包合同样本6
甲方:________________
乙方:________________
甲方在________建房屋一栋,建筑总面积约________平方米,由乙方承包施工,民房建筑承包合同范本。经双方协商同意,特签订如下合同:
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、水电等材料。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、铁钉、扎丝,码钉及生产生活用具等。
二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。
三、承包价格每平方米________元,建筑面积按双方议定方案________计算。包括水泥砂浆抹面。
四、付款方式 完成
第一层砖砌并捣制好楼面付________元,完成第二层付款________元,完成第三层付款________元,工程全部完工,经验收合格后付到________元,半年后如房屋未出现问题全部付清。乙方承担房屋保修时间________年。
五、双方责任 甲方负责水电供给及部分原材料及时进常乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。
七、注意安全 文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用,合同范本《民房建筑承包合同范本》。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求 主体工程工期为________个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在________年________月________日前完成主体工程,完工时间不能超过________天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。
九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方:(房屋方)________________ 乙方:(承包方):________________
身份证号:________________ 身份证号:_______________
水电承包合同样本7
甲方:__________________(发包方)
乙方:__________________(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1.施工地点:____________________________________
2.工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3.本项工程预计_________________平米,结算价格为_________________元/平方米(建筑面积)。工程总价约为:_________________元。
第二条材料供应的约定
1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
2.甲方采购供应的材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他DB_________________》及《运城市装饰工程质量验收标准》
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。
2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。
3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。
4、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1.工程款付款方式:
主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币__________万,穿线按安装进度分两次支付。
2.乙方承包内容:
1).水电开槽、布管、穿线、埋盒
2).所有水电施工过程的垃圾清运
3).水电施工的穿墙、打孔、切割
4).开关面板和灯口安装
3.工程结算方式:
按建筑面积结算:______________元/平米
第六条违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付______________元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付______________元违约金。
第七条纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10
%支付违约金,并办理终止合同手续。
九条.其它约定第:
1.双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过第三方监理确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
第十条附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字(盖章):_____________________乙方签字(盖章):_____________________
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
水电承包合同样本8
甲方:(发包方)____________________乙方:(承包方)____________________
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1.装修施工地点:_____________________________________________
2.工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3.本项工程预计费用元人民币。
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。
甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。
乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。
如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。
如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》50210-______及《建筑装饰装修工程质量验收规范》50327-______并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他
-35/98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定
1.工程款付款方式:布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%2.乙方承包内容:水电开槽、布线、穿线、埋槽所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)水电施工的穿墙、打孔、切割开关面板安装小五金、马桶、的安装后期灯具的安装3.工程结算方式:按实结算:总价结算:20元/平米(套内面积)第六条违约责任:1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条 纠纷处理方式
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。
合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款
10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条 其它约定
1.双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。
在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。
由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则
本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
本合同签订后工程不得转包。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
合同有效期至_____________________.水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方:___________乙方:___________
____年_____月_____日
水电承包合同样本9
甲方:__________ (以下简称甲方)
乙方:_________ (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就_____的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行
一: 工程名称:_____
二: 工程地点:_____
三、工程承包范围
工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)
(1) 给水:按图施工,各主、干管、立管预埋及安装,从楼层表后至户内用水地点;
(2) 排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井;所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;
(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;
(5)防雷接地安装;
(6)设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上。
四、工期要求
乙方必须在________年________月________日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
五、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 合格等级。
六、工程承包方式:
本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。
七、合同价款
本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币:_____元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材:(线管接头,电工胶带,封口胶,排水胶水,穿线钢丝,扎丝焊条,油漆,线卡,膨胀钉,丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式
(一)甲方工程款支付:
1、施工过程中,采用借支 _____元/工人/月。
2、工程进度款支付节点:
2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料,在达到本合同约定的质量标准的前提下,甲方经核算后按每月完成工程量的_____%向乙方支付当月进度款。
2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交,乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的_____天内,工程款可付至工程合同造价的_____%。
3、工程结算款支付:
经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求,并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理,时工单价为技术工__元/工日,普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)
4、保修金支付:
剩余_____%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。
九、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应,所有辅料由乙方自行负责。
2水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。
十一、双方职责
1甲方职责
(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的’标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。
(5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。
(7)乙方食宿自理。
(8)乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前两个月报计划。
(9)乙方现场负责人:
十二、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
(1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮_____%后作为结算价款付给乙方。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价_____%/天向乙方收取违约金。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价_____%向乙方收取违约金。
(5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮_____%后作为结算价款付给乙方。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务。
(8)以上违约金,凡指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
十三、安全文明施工
1 乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。 2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。
3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。
4乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十四、其它管理制度
1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、旷工等现象),甲方按_____元/天(次)向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以_____元的罚金,并依法追究其法律责任。
十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方: __________乙方:_________
身份证号码:__________ 身份证号码:__________
联系电话:_________ 联系电话:_________
日期: ________年________月________日 日期: ________年________月________日
水电承包合同样本10
委托方(甲方)___________________ 承接方(乙方):___________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行位于辉映江山小区5幢1101室装璜(水电工工程)。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同。
一、施工内容:套房整套水电安装,包括切槽、配管、布线、插座开关、灯具安装及冷热水管、水龙头安装等一切有关套房水电装修工程。
二、工程
价款:每平方按室内面积__________元计算。
三、质量要求:全部工程按国家水电工程规范标准施工,并严格按照甲方指定线路安装,各种灯具安装位置正确,端正平整、牢固可靠,各种灯具全亮。
四、付款方式:现金按进度付款。
五、违约责任:甲方在应付款日期不付款属违约行为,乙方有权停止施工;乙方未按质量要求完成工作属违约行为,甲方有权不支付乙方相应工费;
六、安全责任:乙方需负责施工现场的安全,严防火灾,文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。施工过程中发生的一切意外事故由乙方负全责。
七、本合同双方签定后即生效;本合同一式两份,甲乙双方各执一份
甲方(签章):______乙方(签章):___________
证件号码:_________ 证件号码:____________
联系电话:_________ 联系电话:_________
签约地址:_________
签约日期:_________
水电承包合同样本11
甲方:
乙方:
为了保质保量按期完成施工任务,强化项目管理,调动施工班组的承包积极性,经双方协商,特定立如下条款:
一、工程名称:
二、建筑面积: M2。
三、结构层次:框架。
四、承包方式:包工包料,包安全,自负盈亏
五、开竣工日期:按与建设单位总包合同
六、承包价格及付款方式
1、承包价格:按照与建设单位审定的决算及总包合同为依据,甲方在决算总价中收取管理费%、规费按实收取、临设费及税金、水电费按实收取及配合费。质量保证金2%、安全保证金2%。
2、付款方式:按建设单位承包合同条款比例相应付款。
七、承包内容:
1、工程要求:____市优质工程,____市安全文明工地,确保工程工期。
2、完成施工图纸内所有水、电工班组的工作量(临时用水、电搭拆、检查、维修费用)无偿为甲方服务。
3、班组应确定专职质量检查员进行班组质量的自检工作。
4、所有本班组材料的清理、收集、码堆(包括开槽、砖渣清理)。
5、保证本班组施工项目顺利通过验收,包用户满意。
八、安全生产管理
1、严格执行安全生产管理制度,确保安全生产无事故,严禁酒后上班,若违反安全生产管理制度,视情节轻重每人每次处以100—500元的罚款。
2、承包人负责本班组各类安全生产活动,接受施工管理人员对班组安全活动的监督和指导,班组在施工过程中须严格执行各类操作规程和安全规范,发现安全隐患应立即进行整改,直至排除隐患。
3、承包人负责本班组人员的组织和管理,对本班组人员进行安全教育,施工中如承包班组未发生安全事故将给予承包单价中安全文明施工保证金。若发生安全事故,全额扣除承包单价中安全文明施工保证金。安全事故所产生的所有相关费用由承包班组自行解决,与项目部、公司无关。
4、施工过程中不论什么原因,擅自拉闸导致工地用电或塔吊不能使用者,均每次处罚班组1000元,当事人清除出场。
5、发生封门闹事现象,不论什么原因,均每次罚款1000元。
6、禁止打架斗殴事件发生,如发生,不论什么原因,项目部内部均每次 罚款500元,同时移送公安机关处理。
7、安全保证金按承包总价20%,进场施工必须对职工保一份江都市劳动局意外伤害保险,否则不允许进入施工现场施工,如不买保险一经查出重罚。
九、工程质量管理
1、该工程必须严格按施工图纸、图集、施工规范及操作规程等进行施工。
2、承包人应认真阅读图纸,及时发现图纸中存在问题,并向项目部汇报解决。
3、施工过程中,班组必须进行严格自检,再经施工质检及监理人员验收,合格后方可进行下道工序施工。如因质量问题必须进行处理或返工的,相关班组必须无条件执行。
4、施工中班组所购材料必须符合规范及建设单位指定的要求,检验合格后方可使用。
5、每道工序须报验合格,不合格每次罚款1000元,超过三次清退出场。
6、对盲目蛮干,给工程质量造成隐患的每次处罚班组500-1000元。
7、班组必须协助项目部共同把好质量关。
十、文明施工管理
1、班组应将自己所用建筑材料及周转材料按指定地点堆放整齐,做好施工过程中的材料清理、收集和按指定地点分类堆放。
2、班组应对每道工序、每个施工段做到工完料清,建筑垃圾清理干净并负责运出现场,运费各相关班组自行承担。
3、如违反上述规定,未在项目部现场管理人员规定时间内及时整改到位,每处处以200元罚款。
4、职工宿舍的卫生由班组管理,必须保证清洁,损坏公共财物按价赔偿。
5、本项目部不提供职工单身宿舍,班组自行解决。
6、职工生活用电由本班组承担。
十一、工程进度管理
1、班组必须严格按施工进度计划安排生产,必须按时完成,如不能按时 完成每次处以1000元罚款。
2、班组必须服从项目部施工管理人员调度,使各工种、各工序穿插配合协调施工。
3、为了确保工程进度,项目部制定的进度计划班组必须不折不扣完成,农忙、高温、冬雨季施工期间须同样确保,并不涉及到任何费用。
4、在合理情况下,班组不服从指挥,随便停工、误工,造成总进度的延误和其他工种的误闲,按每天处以1000元罚款,超过三次,并全额扣除承包单价中工期保证金。
5、在施工生产中班组必须严肃劳动纪律,统一作息时间。
十二、工程结算
1、工程承包价款须经项目部施工、质检、安全管理人员认可后方可按合同约定进行计算。
2、班组承包以外用工,必须凭项目部出具的有效手续方可结算,点工工日实行当日核定,每月汇总,逾期不予结帐。
3、工程价款应按照有关奖惩规定进行结算,承包范围以内未做项目按规 定扣除。
4、班组在施工期间必须严格遵守劳动纪律,服从统一指挥、调度,如拒不遵守、服从或由于乙方原因在施工中造成重大安全、质量事故的,发包方有权要求乙方无条件退场,工程价款不予结算,同时向乙方追偿因此给甲方造成的损失。
十三、竣工验收及保修
1、本工程竣工验收以施工图纸、施工验收规范和质量验收标准为依据。
2、班组必须全面自检互检后,再由项目部组织全面检查,最终进行交付 验收。
3、工程竣工后,按国家规定进行保修。班组按承包价的5%作为保修金,在保修期内,如有质量问题,由责任班组负责维修。如班组不配合维修,由项目部派人维修,维修费用在保修金内扣除,并承担由此造成一切损失的赔偿责任;在保修期内,如无质量问题,到期后保修金全额退还(无息)。
4、工程交付使用后,因承包班组施工的质量问题造成赔偿时,承包班组负责赔偿。
本承包合同一式四份,双方各执两份,签字后生效,如一方违约,由违约方承担由此造成的一切损失。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电承包合同样本12
发包方(甲方):__________
承包方(乙方):__________
为了提高银山背电站经济效益,力求实现甲、乙双方利润最大化,甲方愿意发包、乙方愿意承包水电站。经双方共同协商,达成如下协议。
一、承包期限:
二、承包方式:
1、工资、管理费用按照年发电量提成。即将年发电量分成四档,并按每档完成的电量甲方计付乙方的工资及管理费用:
㈠年发电量万,乙方工资及管理费用 万元。
㈡年发电量万,乙方工资及管理费用 万元。
㈢年发电量万,乙方工资及管理费用 万元。
㈣年发电量超过万,但在万之内,乙方除工资及管理费用万元外,超过部分乙方每千瓦〃时提成0.04元;年发电量超过万以后的电量,乙方每千瓦〃时提成0.05元。完成第“㈠”档而未达到第“㈡”档或完成第“㈡”而未达到第“㈢”档的,以前一档计付工资,超过部分的电量按照0.02元/计付乙方报酬。若完不成第“㈠”档,由乙方负责按照结算均价补足万电量,乙方工资及管理费用万元照付。
2、生产开支等费用包干。承包期内,甲方每年出资 元,用 机组维护、加机油等。
三、以上乙方提成所得和包干的费用,包括了乙方的劳动报酬、安全风险开支、设备维护费用、生产开支等电站运营管理的一切费用。甲方不再承担除约定外的任何费用。
四、在承包期内,甲方不得以当年雨水好、发电量多而减少乙方提成;乙方不得以当年雨水差、发电量少而要求甲方增加报酬。
五、在承包期内,若遇电价政策性调整,甲、乙方的结算方式不变。
六、乙方承包前必须向甲方交纳壹万元承包押金五年承包期满后,甲方退还给乙方。若乙方中途退出承包,无论什么原因,押金不退。乙方也不得以任何理由和条件向甲方索赔。
七、甲、乙方的责任划分
㈠甲方:
1、与电力部门签订并网协议,申报电量计划。
2、负责与电力部门电费结算、到有关部门税费交纳。
3、承包期内,一次性出资 元给乙方,由乙方负责给明渠加高,以使电站更安全和更好地出力。乙方完工且甲方验收后,甲方付款。
4、承包期内,若渠道上方滑坡,使渠道损毁3米以上,由甲方负责修复。双方不计停电损失。
5、变压器、高压计量装臵若遇雷击损毁,由甲方负责修复,若是人为造成,由乙方负责修复或赔偿。双方不计停电损失。
6、管道和金属构架刷油漆。
㈡乙方:
除以上约定甲方责任外的一切责任由乙方承担。
八、甲乙双方的结算方式:从承包的第二个月开始,甲方每月预支给乙方元生活费。以合同约定的完整的一年为一个结算周期,在一个周期内的最后一个月末结算全部承包费和包干费。
九、其它约定
1、在承包期内,乙方对所有电气设备、设施、公物、工具等必须严格管理,勤维护。电气设备的运行操作必须符合电力行业的规程规范要求。严禁发电机组超负荷运行。
2、对所有损坏的电气设备的维护、更换,备品、备件全部由乙方负责,对不合格的产品严禁进入电站使用。
3、本合同签定前,甲乙方现场移交,乙方没有书面提出异议且甲方没有书面认可,即乙方认可甲方发包的电站一切设备、设施运行完好。合同期满后,甲方将对所有电气设备进行测试,对不合格、有损坏的由乙方负责更换或修复;渠道、管道(包括后增加的塑料引水管道)、前池、大坝等设施有损坏的,由乙方负责修复。
4、乙方应妥善处理好与周边村组、群众的关系,若发生用水或赔损等矛盾、纠纷由乙方负责。
5、在承包期内,若乙方(以及乙方工作人员)因工伤事故、病痛或者导致第三人事故,引发的一切费用由乙方负担。
6、在承包期内,乙方不得以任何理由转供电。若乙方私自违反本规定,造成的一切后果由乙方负责。转供的电量电费纳入甲乙方结算。
7、在承包期内,乙方应按照电力行业的规程规范要求进行运行管理、维护操作,并负责每天向电力部门报负荷以及安排的其它工作,并承担与此有关的全部费用。
8、本电站与电力部门结算的无功奖罚全部归乙方。
9、在承包期内,乙方要大力加强内部团结,荣辱与共,加强内部管理,严格执行电站的各项规章制度,自觉接受甲方的领导和业务指导,不能因承包了而无视甲方的正确意见。若乙方违反上述规定,甲方有权解聘人员和终止合同。
10、双方认可,以20__ __年4月19日电力公司抄见本电站的电表数为准,即上网有功起码:1463.0,无功起码:827.0;下网有功起码:8.3,无功起码:84.0;倍率为700倍。
十、本合同未尽事宜,双方协商解决。
本合同一式六份,甲方持五份,乙方持一份。双方签字并盖甲方盖骑缝章生效,严格遵照执行。
甲方(盖章):_________ 乙方:_________ _____
代表人(签字):______ 身份证号码:__________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
水电承包合同样本13
水电承包合同甲方:_______________(发包方)
乙方:______________(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1、工程地点:_______
2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
3、工期_____年_____月__________日至_____年_____月__________日
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条关材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条关工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:______乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条关安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后,支付工程款的_____%给乙方,水电完工后支付工程款的_____%,整体竣工验收合格后支付_____%。
2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之_____日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米
5、乙方承包内容:1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2)、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3)、水电施工穿墙、打孔、切割;4)、开关插座面板安装;5)、小五金的安装;6)、后期灯具的安装(水晶灯另计);7)、其他收费项目另计。
第六条纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方_____次来现场配合其他工种的交叉施工,超过_____次部分每次甲方需支付乙方_____元/次的劳务费。
3、保修期内由乙方的施工各配造成的质量问题由乙方维修,在接到甲方通知后_____小时内必须到达现场,由甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方(签字)________乙方(签字)________
年____月_________日_______年____月_________日
水电承包合同样本14
甲方(发包人):
乙方(承包人):
因工程建设需要,甲方将南城国际水电施工任务承包给乙方,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设水电工程承包事项协商一致,签订本施工合同,以资共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:南城国际
2、工地地点:资中县水南镇桥南XX136_
二、承包内容:
1、承包范围:南城国际工程施工图纸与设计变更单中的所有施工项目(含屋面雨水)。
2、具体工作内容:
①材料场内运输、装卸。
②施工图纸中所有给水、排水、雨水、强电、预埋、安装内容;弱电只预埋不穿线,安装每户室内终端箱。商业及公共部分全预埋、全安装。(不包括地下室配电盘、及给水加压设备;给水管接至入户厨房或阳台,留一个球阀;强电接至入户室内,安装终端箱。室内其他只预埋不穿线。)
③基础及主体工程避雷焊接、所有局部等电位连接、总电位连接及安装。
④提供完整的水电交工验收资料及负责整个施工现场的临电、临水施工任务。
⑤因局部设计变更引起的工程内容。
⑥成品保护、调试、竣工交验。
⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
⑧与其他工种的配合施工。
⑨施工中自有工种所需电线、机械设备
⑩预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。
三、结算单价及付款方式
1、承包方式:双包(包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工)。
2、承包工程的计价方式:按建筑面积结算
,此价格含安全文明施工。3、保证金:本工程乙方进场支付甲方元作为现场施工质量安全保证金。
具体收取金额以收条为准。乙方提供总工程款70%的发票。
4、付款方式:
①、甲方以建筑面积计算,按50.00元/_O价格支付乙方施工费用。工程施工后此价格不再作任何调整,在施工过程中本工种不再发生任何计时工。
②、每月按工程形象进度合格质量工程总款85%支付,本工程验收合格付总工程价款95%,剩余5%作为质保金,一年后无息退还。(质量保修期为2年,保修期内质量缺陷由乙方无偿修补)
③、甲乙双方签定的《南城国际施工现场管理实施细则》作为该合同质量要求的重要附件。
四、甲方责任
1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
支付工程款时,乙方必须提供职工花名册和工资发放表,经现场施工员、质量员、现场负责人、工程负责人签字到公司财务领取现场发放。2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法、措施等方面的交底。
3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行交底、指导、监控并按规定及时做好验收工作。
4、按照合同约定及时发放工程款。
5、如乙方提出申请,甲方可向乙方提供施工中涉及到的各种管理规范、标准、制度。
五、乙方责任
(一)质量责任
1、工程质量等级要求:一次性验收合格。
2、坚持工程质量标准,严格按照设计施工图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程达到约定的质量要求。
乙方所提供本工程所有原材料质量必须合格且达到本工程施工图纸设计要求。3、乙方应根据施工不同阶段及工程施工特点,及时对施工操作人员进行工程质量技术交底,提高质量意识教育,实行自检、交接检、专职检,严格按照操作规程及规范施工,确保施工符合验收标准。
4、在施工中乙方必须按甲方的验收程序进行验收,上道工程完成后经自检合格,由乙方以书面形式通知项目部专职质检员验收,符合标准后,由甲方出具质量验收证明手续,乙方才能下道工序施工。
下道工序施工的质量不得低于样板的质量标准。5、乙方每个分项工程施工前必须按规范要求先施工样板,(不能做的除外),经甲方验收认可后由甲乙双方封样,乙方才能正式施工。
正式施工的质量不得低于样板的质量标准。(二)工期责任
1、乙方必须按照甲方的工期计划,认真编制施工作业计划,安排足够的劳动力,每月、每周按时完成甲方下达的月计划、周计划、确保工期,确保甲方的关键工序,关键工作,和突击性的检查、验收提出的工作。
2、在下列情况下,工期可顺延,不可抗力的自然灾害,以上的停电,停水、待料。
(三)安全生产、施工责任
1、本工程安全文明施工目标为:市级文明示范工地。
2、乙方应加强对员工的安全技术规范、安全生产制度、安全防范意识等方面的教育,并认真执行,严格落实,确保施工安全。
3、加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫、公安等有关部门及甲方安全员对施工现场的管理规定,做到安全生产,文明施工。
4、乙方在现场各班组长,每天上班前都必须有针对性对各自施工班组人员进行安全技术交底,并有书面记录。
发现安全隐患立即停止施工并及时报告甲方安全员。以便适时消除险情或立即采取防范措施,,确保职工生产安全。5、乙方施工人员严禁拆除或人为破坏生产安全防护设施,一经发现立即给予严厉处罚,对造成危害的责任人追究其责任并承担由此造成的一切经济损失。
6、严禁带家属,小孩及外来人员进入施工现场,严禁将外来人员安排住宿,如发生以上情况每人每次罚款200元,由此而发生的一切后果由乙方承担。
7、乙方必须严格按照甲方要求,做到日做日清,工完场清,工完料净,不乱扔建筑垃圾及生活垃圾,如发现工完料不净每次罚款200元,乱扔建筑垃圾每次罚款100元,周转物资和使用工具必须按现场平面布置图要求堆放整齐,严禁乱扔乱放,乱堆乱放每次罚款200元。
以上行为除罚款外还必须在规定的时间内实施整改,整改不到位重新罚款。8、乙方有责任按甲方的要求保证生产区、生活区,卫生及良好秩序,执行甲方的相关规定。
9、禁止打架,骂人等不文明现象。
如果发生上述行为,每人每次罚款方必须承担一切责任。10、施工班组所有人员必须无条件服从项目部管理,施工中严格按照安全施工规范要求施工,如因乙方施工不遵循JGJ59-99安全规范施工要求或野蛮施工,造成安全事故,所产生的一切经济费用和法律责任均由乙方承担,并自行处理善后事宜。
如乙方逃避,则所有费用在乙方工程款内扣除。(四)其它责任
1、乙方必须按照当地政府有关规定支付职工工资,禁止拖欠。
甲方有权检查,监督乙方的职工工资发放情况,乙方不得对甲方隐满真实情况,如有隐满时甲方可拒付费用。如发生乙方的班组或职工因工资未发放及其纠纷闹到上级有关部门给甲方造成不良影响,甚至影响到招投时,甲方将对乙方采取最严厉的罚款措施(1到5万元)2、乙方任何人不得以任何理由顶撞,辱骂政府行政部门、建设单位、监理单位及甲方管理人员,更不得拒绝相关人员的监督与管理。
3、乙方必须遵守甲方各级代表,现场施工员,质量员、安全员、现场负责人,按合同所授予的权限而发出的工程管理指令。
五、甲方代表人
1、本工程的甲方代表为负责施工现场的质量、安全、进度及全面管理工作。
2、甲方代表的职权:A、对工程安全、质量、进度的检查,监督管理、奖励处罚权力。
B、对工地上各施工班组工程款支付的审核。C、行使为确保工程质量、进度、安全生产、文明施工、成本控制达到符合要求采取必要措施的权力;D、在不违反合同和规范要求前提下,批准本合同要求乙方提报各种材料计划、方案并监督实施的权力。E、有将自己部分职权委托下属管理人员行使监督考核其工作的权力。F、有否决其下属作出的违反规范要求或合同约定内容的指令和决定的权力。G、组织召开工程管理例会,制订针对本项目的各项规章制度,及时处理工程管理中的各种问题的权力。六、乙方代表人
1、乙方代表:利和义务。
并派现场负责人张XX施工员资料员。现场负责人、施工员、资料员必须持证上岗。2、乙方更换乙方班组负责人须征得甲方代表的书面同意,否则不得更换。
当甲方代表认为乙方代表或乙方班组长不能按合同继续履行职责时,有随时要求乙方更换班组长或乙方代表的权力,乙方必须在接到书面通知72小时内予以更换。3、有对乙方职工行使充分管理的权力;
有全力配合甲方现场管理人员对安全、质量、文明施工进行管理的义务。七、违约责任
当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
1、甲方未按约定核实乙方完成工程量、或未按约定支付工程款、或未按约定支付工程尾款时,按同期建设银行贷款利息向乙方支付拖欠工程款的利息,除此以外不承担其他违约责任。
2、甲方未履行本合同第三条1,2,3,4条款之约定义务时,造成工期延误的,乙方不承担违约责任,拖延的工期顺延。
当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的,每延误一日,应向甲方支付1000元的违约金。
2、乙方的施工达不到合同约定的质量要求,乙方必须返工至合格,返工的其它损失由乙方承担,并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金,工期延误责任由乙方承担。
3、乙方不履行本合同第四条第三款1,2,3,4,5条款之约定义务时,甲方有权根据具体情况对乙方作出(50元/款次)以上的罚款,造成后果的由乙方承担一切损失,并应赔偿甲方信誉损失100XXXX0000元/款次。
4、乙方由于劳动力不足,不能保证正常施工,又不采取得力措施进行整改,甲方有权派人员突击抢工,所发生的一切费用由甲方承担,同类情形发生三次时甲方有权解除本合同,乙方必须在本合同解除后48小时内无条件撤离甲方工地,甲方只按乙方实际完成工程量的60%结算分包价款。
其付款方式仍同本合同有关付款条款执行。5、如乙方进场人员违反合同质量约定,三次整改仍达不到合同要求的,甲方有权解除本合同,并只按乙方已完成工程量的60%结算分包价款。
乙方必须在合同解除后48小时内无条件撤出甲方工地,付款方式仍同本合同有前述关付款条款执行。6、施工期间,由于乙方原因自动退场的,甲方只支付乙方已完合格工程量结算款50%的工程款。
7、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方财物,将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款,情节严重者报公安部门处理。
8、由于乙方原因,造成甲方工程管理目标不能实现(如优质结构、文明工地)时,结算单价降低5%至10%,同时乙方必须承担由此给甲方带来的损失(如为创优而增加的施工措施费用及其它)。
9、为确保工程质量,双方约定乙方不得将工程转包,如乙方有转包情况,乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。
10、乙方所拖欠的民工工资及其它债务均与甲方无关,如因此发生纠纷(或投诉)对甲方信誉或经济造成损失时,其损失应由乙方全部承担,并按纠纷(或投诉)次数每次赔偿甲方的信誉损失1000-5000元,产生严重后果(指连带甲方被行政部门处罚)时,乙方赔偿甲方10000元/次。
乙方不得以任何理由向甲方提出超出合同合约定的付款要求。八、其它约定
1、,特殊情况应向项目部电话请假,并按时回岗,不经批准或不提出书面申请就离岗,一交次罚款200元。
2、乙方代表的通信工具必须确保上班时间畅通,否则每发现一次罚款,造成后果的由乙方承担责任及经济损失。
3、双方确认,均已充分了解本合同全部条款的真实含义,十分清楚合同约定相关各自的权力和义务,签订本合同时系双方真实意思表示,不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。
本合同内容除非双方确认,涂改(或单方面修改)无效。九、有关事宜
1、本合同未尽事宜,如有必要可根据情况另签补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同签订时,乙方的签字(责任人)人必须出示。
3、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,双方签字即生效,合同内容履行完合同自行解除。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:身份证号码:
甲方承建的委托乙方施工,为明确双方职责,经双方协商特定如下条款,望双方共同遵守:
一、承包方式:乙方以单包工的形式进行承包施工。
二、承包范围及单价:
1、工作内容:依据图纸和图纸会审记录的外墙1.5米以内、基础、主体内所有水电项目(单体与总体连接部分单体水电管道施工1.5米以内到第一个井)。
本项目中不包括智能化弱电工程以及预埋,建筑物1.5米以外、给排水、消防管网及强电、弱电电管、电缆施工。甲方现场水、电设施设备由甲方采购并派员安装,现场水、电维护工作由乙方以点工方式计算工资。2、乙方应自备水电施工各种机具以及安全帽、手套等(本合同第六条),确保安全生产措施。
3、计价方式含上述1~2条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为:按招标文件计算,本项目建筑面积为:5398_O每平方米包干为
元,总价约元。水电技术工每天工资按____元计算,单价中含工人的劳保费,材料场内短途转运费,本项目(水电)不含挖土方工程。单价中含每道工序完成后卫生清理直至工程验收为止。4、甲方不提供食堂和住宿,只提供工具仓库一间,乙方领取工资应提供工人工资表给甲方。
三、工期:
工期安排以甲方施工进度计划及监理单项施工计划为准,乙方密切配合,合理安排劳动力按时完成每一道工序,每拖延一天罚款200元。乙方以此类推计算,超过10天不能完成甲方有权单方终止本合同,乙方前期所完成工程量的80%结算并派其他班组施工,由此产生损失的一切费用由乙方承担。
四、质量及材料使用:
1、质量要求乙方要按现行部颁建筑工程质量、检验评定、施工规范标准进行施工,该工程质量必须达到合格。
2、乙方应在施工员指导下进行施工,挑选精良的施工人员组织施工,轮流作业,严格按施工图纸、设计、规范要求进行施工。
如有不合格,乙方应自行返工至合格为止,由此产生的一切经济损失由乙方承担。3、在保修期内,乙方应负责修复所有水电项目的维修。
4、乙方应及时整改交房中存在的问题,若不配合甲方有权另雇他人,该费用及造成的后果由乙方承担。
5、乙方应提前作好材料计划,节约使用材料。
五、付款方式:
本项目根据安装工程各部分项目完成状况付款,其中:基础接地焊接、每层卫生间等电位焊接,防雷引上线焊接,屋面避雷焊接没平方米元;楼层电气管路预埋、给排水、消防预埋件、预埋洞每平米桥架安装每平米元;给排水、消防广东安装含补洞每平米元;楼层穿线、箱内盘线、开关、灯具安装每平米元;强电项目屋电调试、给排水、消防水灌水打压试验每平米元。
每月按接点单价付80%工程款。工程通水、通电初检合格付至工程款90%。余下7%工程付验工验收一个月内付清。保修款3%保修期一年满后一次性付清。
六、生产机具:
乙方应提供电焊机、切割机、加班灯及电线、雨衣、安全帽、机具电线等水电班组工具,甲方只提供主干线与每层电箱壹个。
七、安全生产、文明施工:
1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。
乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规,做好每个到场工人的三级安全教育,把安全责任落实到每个工人头上。若发生安全事故,由乙方承担一切经济和法律责任,与甲方无关。2、乙方负责人应负起本班组施工过程中的安全生产管理责任,并负责对本班组全体工人进行班前安全交底,施工全过程跟综管理检查与整改。
3、乙方应指定专人为班组专职安全员(名单报工地项目部)负责本班组安全生产,配合工地安全小组做好各项安全生产工作。
4、乙方工人进场施工应持有四证:“暂住证、婚育证、身份证、劳动就业证。
”不得使用无身份证人员,如被发现,每人罚款300元。在工地大便者罚款200元,奖给举报者100元。穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。任何在工地打架者,不论是否有理,每人次罚款500元后并移交当地派出所处理,由此所发生的费用由乙方承担。在工地不准赌博,若有者每人罚款200元。乙方不得使用“老、幼、残”的职工,若有由此造成的一切后果自负。乙方工人在工地不得烧菜煮饭等,否则罚款每次50元。乙方不得使用童工,否则产生的后果乙方自负。乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财物,若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。5、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。
6、安全生产、文明施工。
工完料净、现场整洁,配合工地做好本班组范围的各项文明施工,维护工地文明形象。7、在施工过程中,乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施,强化安全管理,按标准执行,确保安全生产、文明施工和临时建筑物,构筑物的安全。
乙方应负全部责任(包括一切连带的经济与法律责任等)。八、上述双方达成的付款方式,乙方应优先支付给工人工资,否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决。
本协议一式叁份,甲乙双方各执一份,施工员一份。协议自签订之日起生效,工程款付清自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
由甲方承建的玉带明珠西地下室(1_地下车库)工程设计图纸及招标范围内的给排水、电气、通风(含人防)等分部工程现决定由周八根施工,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程承包范围承包范围:工程设计图纸范围内的水电安装(含人防)
二、合同工期及质量标准
按甲方与江西XX公司(以下简称业主)签定的施工合同工期及质量标准执行,并不得影响甲方的土建施工进度和工程质量标准。
三、合同价款
按最终决算价款(未下浮前,即未让利11.8%)的22%确定合同价款。(按甲方与业主签定的合同,工程决算款应下浮11.8%,然后乙方再在此基础上另向甲方下浮10.2%)
四、承包方式:包工包料
五、甲方责任
1、提供水电施工图纸两套。
结合本工程特点,乙方不得对设计图纸等相关资料进行外送、遗失、泄漏,未经甲方同意也不得进行复印、拍照、存档、转出施工现场。2、开工前按规定提供施工用电电源和水源。
3、积极协助乙方协调处理与业主、监理及当地的各种关系与纠纷。
4、提供办公场所及工具间两间。
六、乙方责任
1、乙方应提供本专业的施工组织设计一份,并全权处理本承包范围内的各种工程技术、质量问题(含工序报验、隐蔽验收、竣工资料的收集与整理、竣工图的编制)。
2、每月24日前向甲方报送当月施工产值进度报表及下月施工进度计划一
份。3、遵守甲方工地现场的所有管理制度及规范,密切配合甲方土建工程的施工,不得影响甲方工程的工期和竣工验收,否则由此产生的一切经济损失和责任由乙方承担。
4、乙方所施工的工程项目未交付业主前,乙方负责对本范围的工程进行保护,并妥善保护好甲方所施工的工程项目。
5、积极协助甲方承担乙方自身力所能及的各项小型工作(如电路检修、机械维修等)。
6、乙方提供购买材料的正式税务发票,发票总金额按甲方下浮决算价款的70%计算。
七、合同价款及支付
1、合同价款及调整
按最终决算价款(未下浮前,即未让利11.8%)的22%确定合同价款。(按甲方与业主签定的合同,工程决算款应下浮11.8%,然后乙方再在此基础上另向甲方下浮10.2%后价款支付给乙方。)
2、工程款(进度款)支付
乙方签订合同后须向甲方支付合同价款(暂按人民币叁佰柒拾壹万下浮22%约贰佰捌拾玖万元整)的10%作为履约保证金(该笔款项在工程竣工后七天内甲方退还履约保证金),当工程进度完至合同价款的20%后方支付工程进度款(此20%进度款由乙方垫付),工程进度款按每月实际完成工程量价款(以业主及监理工程师认可为准)的95%支付,工程竣工验收合格、业主在初审后七天内支付至工程合同价款的95%,审结后如无重大差异28天内支付到实际价款的95%,另工程总造价的5%作为质量保修金,保修期满后一个月内付清(乙方按下浮后决算款的5%作为质量保修金)。
八、材料设备采购
本工程所耗用的水电材料设备由乙方自行采购,并应符合国家标准,且必须是国内知名品牌,质量价格应得到甲方、业主及监理单位的认可。
九、工程分包
乙方必须由周八根本人负责施工,不得以任何理由及名义将工程转包和分包,一经发现将终止本协议,由此产生的一切损失由乙方承担。
十、质量保修范围及责任
电气管线、给排水管道、设备安装工程保修期限按照国家有关规定及合同条款执行。属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的,甲方可以委托他人修理,所产生的费用由乙方承担。
十一、其他
1、合同未尽事宜按甲方与业主签订的合同条款执行。
2、本协议一式两份,双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日